Home Contratti Appalto pubblico effettuazione varianti potere direttore lavori

Appalto pubblico effettuazione varianti potere direttore lavori

-

I Più Letti

Avvocato

Avvocato pagamento compenso ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

0
per ottenere il pagamento del proprio compenso, il legale potrà proporre ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (che dà luogo ad un procedimento sommario...

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2631

Va precisato che il predetto articolo, al comma primo, attribuisce al direttore dei lavori il potere di provvedere direttamente, a mezzo di perizie suppletive di variante, per l’effettuazione di varianti o maggiori opere o lavori non pattuiti, senza autorizzazione preventiva o ratifica di organi superiori, quando cio’ non alteri natura e destinazione dell’opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e la variante sia indispensabile per il compimento dell’opera, ovvero sia impossibile o gravemente pregiudizievole, per la regolarita’ dell’opera stessa separarne l’esecuzione da quella delle nuove opere o lavori non pattuiti.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2631
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22283/2013 proposto da:

Comune di Ragalna, in persone del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 412/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal Cons. Dott. DOGLIOTTI MASSIMO.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento tra Comune di Ragalna e (OMISSIS) srl in liquidazione, avente ad oggetto il pagamento di compenso relativo ad opere, a seguito di perizia di variante, nell’ambito di un appalto pubblico, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 412/2013, depositata in cancelleria il 19/2/2013, cosi’ riformando la sentenza di primo grado, condannava il Comune a corrispondere la somma di Euro 149.171,62.

Ricorre per cassazione il Comune.

Non svolge attivita’ difensiva l’intimata.

Sono fondati entrambi i motivi proposti, sull’applicabilita’ della Legge Regionale Sicilia n. 21 del 1985, articolo 23 e conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata, strettamente connessi e che pertanto si trattano congiuntamente.

Va precisato che il predetto articolo, al comma primo, attribuisce al direttore dei lavori il potere di provvedere direttamente, a mezzo di perizie suppletive di variante, per l’effettuazione di varianti o maggiori opere o lavori non pattuiti, senza autorizzazione preventiva o ratifica di organi superiori, quando cio’ non alteri natura e destinazione dell’opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e la variante sia indispensabile per il compimento dell’opera, ovvero sia impossibile o gravemente pregiudizievole, per la regolarita’ dell’opera stessa separarne l’esecuzione da quella delle nuove opere o lavori non pattuiti.

La lettera e la ratio della disposizione richiedono che non possa procedersi a lavori ultimati (e, del resto, non si potrebbe parlare in tal caso di “imprevedibilita’”).

Ritiene la sentenza impugnata che si fossero verificate tutte le condizioni di cui all’articolo 23 predetto, comma 1, in quanto, la variante fu disposta in data 25/1/93, quando erano state bensi’ ultimate le opere pattuite, ma sussisteva sospensione dei lavori, essendo stata disposta la perizia di variante.

Ma e’ lo stesso articolo 23, al comma 9, ad escludere la sospensione dei lavori, giustificata dallo svolgimento di perizia suppletiva o di variante, come precisato dal comma 1 del medesimo articolo.

E’ evidente quindi che, non sussistendo tutti i presupposti di cui all’articolo 23 predetto, veniva meno la legittimazione del direttore dei lavori a disporre la variante, senza autorizzazione preventiva ovvero ratifica successiva.

Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che terra’ conto di quanto sopra precisato e pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.

Hai bisogno di una consulenza? Contattami!
umberto davidehttp://umbertodavide.it
Laureato nell’anno accademico 2012/2013 all’Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto bancario intitolata “Le nuove garanzie bancarie”. Sono iscritto all’ordine degli avvocati di Torre Annunziata, dal maggio del 2013, immediatamente dopo aver conseguito la laurea ed ho superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense nel novembre del 2015. Ho inoltre seguito il 1° Corso per curatore fallimentare e commissario giudiziale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata nel 2016. La sede principale della mia attività professionale è in Sorrento, ma esercito la professione di avvocato su tutto il territorio italiano

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.